集美新城高铁核心区市政道路一期工程（施工）

p{******-***:***;******-******:***;}p.a{****-*****:*********;}****.a{****-****:**.***;}p.**{******-***:**.***;******-******:**.***;}****.**{****-******:'*****';****-****:**.***;****-******:****;}p.**{******-******:6.***;}p.**{******-****:**.***;******-******:6.***;}****.**{****-****:9.***;}p.**{****-*****:****;}****.**{****-****:9.***;}p.**{****-*****:******;}****.**{****-****:9.***;}****.***{****-******:'宋体';*****:#******;}p.**{****-*****:****;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.**{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}****.**{*****:#******;}****.**{*****:#******;}****.****{****-****:**.***;}****.*****{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}****.*****{****-****:9.***;}****.*****{****-****:**.***;}****.**{*****:#******;**********-*****:#******;}****.************{****-******:'仿宋_******';****-****:**.***;****-******:****;}p.****{****-*****:******;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.****{****-******:'宋体';}p.****{****-*****:******;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.****{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}p.***{****-*****:****;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.***{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}****.*****{****-******:'******';****-****:**.***;}p.*****{****-*****:****;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.*****{****-******:'宋体';****-****:9.***;}****.************************************************************************{****-******:'******';****-****:**.***;}****.************************{****-******:'******';****-****:**.***;}p.****{****-*****:*****;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.****{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}****.**********************************************{****-******:'******';****-****:**.***;}****.****************************************{****-******:'******';****-****:**.***;}****.*****************************{****-******:'仿宋_******';****-****:**.***;****-******:****;}****.********************************{****-******:'******';****-****:**.***;}p.****{****-*****:****;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.****{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}p.****{******-***:5.***;******-******:5.***;}****.****{****-****:**.***;}p.****{****-*****:******;******-***:5.***;******-******:5.***;}****.****{****-******:'***** ******* **';****-****:**.***;}****.*****************************************************{****-******:'仿宋_******';****-****:**.***;****-******:****;}****.*************************{****-******:'仿宋_******';****-****:**.***;****-******:****;}****.************************************************************************************{****-******:'******';****-****:**.***;}****.*****************{****-******:'仿宋_******';****-****:**.***;****-******:****;}****.****************************************************{****-******:'仿宋_******';****-****:**.***;****-******:****;}p.**{****-******:**.***;}****.******{****-******:'*****';****-****:**.***;****-******:****;}****.**{****-*****:******;}****.***********{****-******:'宋体';****-****:**.***;*****:#******;}****.**********{****-******:'宋体';****-****:**.***;}p.***{******-****:**.***;******-******:6.***;}****.***{****-****:**.***;}****.*******{****-****:**.***;}****.*****{****-****:9.***;}p.**{****-*****:******;}****.**{****-******:'楷体_******';****-****:**.***;}p.********{****-******:**.***;}****.********{****-******:'宋体';}****.***{****-******:'宋体';****-****:**.***;}p.**************{****-******:**.***;}****.**************{****-****:**.***;}p.*******{****-*****:*********;}****.*******{****-****:**.***;}****.*****{****-****:9.***;}

招标文件修改、澄清（答疑）纪要（*）

第 1 页 共 1 页

附件：专用合同条款补正表

附件1：

诚实信用守法承诺书

**************:

本单位参加贵公司的建设工作，在整个建设管理工作过程，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

*、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、检测、监理、材料设备供应商等任何*家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

*、决不给予与上述工程项目有关联的建设、勘察、设计、施工、检测、监理、材料设备供应商等任何*家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起*日内，本单位自愿支付贵公司5*元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起*日内，本单位自愿支付贵公司 ** *元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起*日内，本单位自愿支付贵公司***元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

承包人（法人单位盖章）：

住所：

法定代表人（签字）：

住所：

身份证号码：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2

质量、安全、文明施工承诺书

致：**************

我公司承担的施工任务，为确保安全顺利完成本标段的施工，我公司郑重承诺如下：

我公司承诺严格按照相关法律法规、规范设计图纸及厦门市相关管理部门要求进行施工，我公司严格执行市级文明达标优良标准（执行建设部备案号*****-**-****、******-****《建筑施工安全文明工地标准》的评分标准）及贵司《厦门市市政建设开发有限公司工程管理行为“*容忍”清单管理办法》等有关规定，若有违约按规定约定的违约金标准支付违约金。我公司在收到贵司及本工程监理单位签发的质量安全文明施工违约金扣款通知单后，无需我公司确认，我司承诺按扣款通知单金额及时缴交。

承包人： （公章）

法定代表人：

日期： 年 月 日

附件3

承 诺 书

致：**************

我公司承担的施工 工程任务，为确保顺利完成本标段的施工，我公司郑重承诺如下：

1、在现场“*通*平”工作尚未到位的情况下，我公司同意按照发包人要求的开工时间先行进场组织施工，且有关措施费用已在报价中综合考虑，保证本工程的工期、质量不会受到影响并无任何异议。

2、若工程有变更，我公司同意施工，且变更费用以发包人委托市财政审核中心审核为准，本公司承认其审核后的造价，保证本工程的工期、质量不会受到影响并无任何异议。

承 包 人：

法定代表人：

日期： 年 月 日

附件4

文明施工责任书

加强我市建筑工地的文明施工管理、确保市容和环境卫生的整洁，依据《厦门市城市市容和环境卫生管理办法》、《厦门市城市建设管理监察条例》、《厦门市建筑条例》和厦建工****年**号厦门市建设与管理局关于加强文明施工管理实施《厦门市建设工程文明施工检查评分制度》的通知，《厦门市人民政府关于控制扬尘污染的通告》等法律、法规规定。厦门市城市管理行政执法局与建设工地的建设单位和承包人共同签订文明施工责任书。

*、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水*级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。

*、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（场地太大可在道路及施工活动场所放****厚度左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。

*、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。

*、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生、消防等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。

*、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。

*、泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。

*、建设工地内应使用商品混凝土，如须自行搅拌应报上级主管部门审批，积极推广使用新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖。

*、施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。

*、承包人应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。

*、本责任书签订后，承包人必须严格遵守，市建设管理行政执法局将定期与不定期对工地进行检查考核。对不履行责任书内容，将依据《厦门市城市市容和环境卫生管理办法》和《厦门市城市建设管理监察条例》等相应的法律、法规作相应的处罚。

发包人： 单位公章：

法定代表人： 签字时间： 年 月 日 联系电话：

或委托代理人：

承包人： 单位公章：

法定代表人： 签字时间： 年 月 日 联系电话：

或委托代理人：

附件5

工程

安全生产责任书

甲方：**************

乙方：

为进*步加强在建工程安全生产、文明施工管理工作，认真贯彻“安全第*，预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关安全法律法规要求条款，实现最大限度地控制和减少各类事故的发生，严格明确安全文明施工、职业健康、环境保护责任，经双方协商*致，原 合同（编号： ）《安全施工责任书》替换为本协议内容，甲乙双方共同遵守本协议所列条款，协议内容如下：

*、安全文明施工管理责任

（*）甲方的安全责任

1.甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。甲方应贯彻落实认真执行有关法律法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

2.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3.甲方应定期对乙方安全生产职责履行情况进行监督检查，对安全工作提出的合理化建议和改进意见，并定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方应按约定及时足额支付建设工程安全文明施工措施费用，并监督乙方按合同约定使用。

5.甲方应对施工范围内的安全生产工作统*协调、管理，定期进行安全检查（含甲方或其上级单位选用的第*方安全评估检查），甲方发现对工程安全生产有影响的隐患风险时，甲方有权要求乙方限期整改、停工整顿，并由乙方承担相应整改费用和停工损失。发生安全事故，甲方有权向乙方主张赔偿违约金和损失。

6.在日常作业中，甲方不得向乙方进行违章指挥、强令乙方冒险作业，发生危及乙方管理、作业人员生命安全的紧急情况时，乙方有权采取必要措施避险。

7.乙方在进场时，甲方应就对地下管线、地下建构物、周边环境情况对乙方如实进行交底等。

8.发生事故后，甲方应根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。

9.甲方的权利

（1）有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理技能等。

（2）有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。

（3）有权对乙方拟派项目的安全关键岗位人员（项目经理、技术负责人、生产经理、安全员等）进行资格核查，并有权对不适合的人员进行更换。

（4）有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。

（5）有权对乙方租赁使用的设备、设施的安全管理行为进行监督。

（6）有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。

（7）发生事故后，有权根据有关规定组织参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。

（8）有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。

（9）有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。

（**）甲方或受甲方委托的监理单位依据本合同条款的约定具有对承包人安全违规违章行为进行处罚的权利。

（**）甲方有权对乙方所雇佣的劳务公司、专业分包、预制厂家、机械租赁单位等进行考察并提出意见，未经甲方审核认可的或乙方对甲方提出的意见未全面落实整改到位的，承包人不得雇佣。

（*）乙方的安全责任

1.乙方指定 为工程现场安全生产第*责任人，乙方公司和工程现场安全管理架构应健全。

2.施工中因乙方原因发生的*切伤亡、火灾等安全事故均由乙方承担全部责任，对分包单位负有安全文明施工管理责任。

3.乙方应根据现行国家和项目当地政策、法律、法规及规范编制安全生产管理制度，遵守甲方的各项安全管理规定，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及合同约定认真执行安全要求，并如实编制工程安全生产的有关记录，自觉接受甲方、监理及政府安全监督部门的检查与监督。

4.乙方进场后依据政府安全文明管控要求、安全管理目标及实际情况编制安全策划，策划内容不得低于国家、地方和行业有关安全标准，且须涵盖集团及公司安全生产文明施工针对性要求，策划视同项目安全管理合同标准执行。

5.乙方有权拒绝甲方及监理人强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。

6.甲方对乙方提出的各项安全风险消除或安全事故预防或预警的指令（包括但不限于工作联系单、会议纪要、电子邮件、电子通讯信息等），乙方均应遵守按时执行和回复。

7.乙方应制定并严格执行安全生产检查制度，乙方公司层面安全监管部门对项目每月开展不少于1次的安全检查，发现作业过程中的安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。 发生事故时，应积极抢险，服从统*指挥，避免事故进*步扩大，并按甲方要求报告事故。

8.应对作业人员进行进场体检，体检合格后再进行进场安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应体检合格，并持有相应的特种作业操作证。禁止男性**岁、女性**岁以上人员进入施工现场从事施工作业。

9.不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、 防护用品、器材、安全检测仪器等，所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

**.乙方按要求保证其安全生产条件所必需的人、财、物投入，并要设立安全生产费用专项资金账户，对安全文明施工费应专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，乙方开具的发票中须注明具体的安全文明组织措施费金额。

**.乙方知悉并同意，安全文明施工费用已包含在施工合同价款中，甲方不需向乙方另外支付任何安全文明施工相关费用。

**.乙方必须使用市政安全管理平台，以提升施工现场安全管理水平，按照甲方的要求完成人员履职、安全检查等模块录入。

*、安全生产管理机构

（*）乙方必须根据承揽项目规模以及《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，设立安全生产管理机构，配备足够人数的专职安全生产管理人员，且应取得建设行政主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员考核合格证书。

（*）项目建筑面积1*平方米以下的工程，乙方须配备不少于1名专职安全管理人员，1*平方米至5*平方米的工程，乙方须配备不少于2名专职安全管理人员, 5*平方米以上的工程，乙方须配备不少于3名专职安全管理人员，且须按专业配备专职安全管理人员。

（*）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：

1. *****元以下的工程不少于1人；

2. *****～1*元的工程不少于2人；

3. 1*元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

（*）专业分包人应当配置至少1名专职的安全管理人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（*）劳务分包人施工人员在**人以下的，应当配备1名专职安全管理人员；**人-***人的，应当配备2名专职安全管理人员；***人及以上的，应当配备3名及以上专职安全管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

（*）乙方指派的管理人员须与备案人员*致，且专职安全生产管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，安全管理人员如有更换应按程序进行人员更换报批，提前告知甲方并经甲方审批同意后按政府主管部门要求办理变更手续。对于不称职的乙方安全管理人员，乙方必须接受甲方要求更换的指令，且按合同相关条款处罚。

如下情况甲方将要求更换相关安全人员：

1.甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：所负责工作范围内出现重大安全隐患的人员、不熟悉本专业工作的安全管理人员等；

2.不能积极配合监理、甲方正常工作者；

3.违反甲方或分包商工地现场管理规定者；

4.无证上岗者（安全员C证、国家注册安全工程师证）。

乙方应与其分包单位签订安全生产合同条款书，乙方对施工内容的安全生产负总责，对施工区域内的安全生产进行监管。乙方必须对专业分包、劳务分包进行管理，特别是安全管理人员的考核工作。

*、安全文明管理目标及标准

（*）安全文明施工目标：

为有效预防事故发生，保障施工生产的顺利进行，特制定项目安全管理目标，乙方应落实好各项安全管控动作，确保实现安全管理目标，安全目标内容如下：

1.特大事故、重大事故为*；

2.*般事故死亡率为*；

3.直接经济损失超***元为*；

4.“*合*”整治率、火灾隐患及时整改率、人员密集场所消防合格率***%；

5.重、特大火灾事故、火灾事故死亡率、火灾事故为*；

6.消防安全“*个能力”建设符合有关规定要求；

7.交通事故（含重特大事故）为*；

8.安全生产目标管理责任书签定率为***%；

9.特种作业人员持证上岗率：***％；

**.安全防护标准化及完好率和机械设备等进场验收率：***%；

**.年度进行考核兑现奖惩***%；

**.事故及时结案率***%；

**.管理体系健全，确保人员不发生职业病；

**.节能环保符合上级规定，不发生被上级通报情况；不发生污染物排放造成环境污染问题，不发生被环保主管部门列入环保“黑名单”，使用的非道路移动机械不得存在冒黑烟现象；

**.市政安全管理平台录入符合率为***%。

（*）安全文明施工标准：

乙方必须认真贯彻国家、地方的法律法规、规章、规范性文件及建设安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产条例、规定、规范、标准，遵守甲方及监理单位安全管理制度，落实甲方安全生产文明施工标准化要求。

*、安全生产保证措施

（*）安全管理制度及规定

1.乙方应建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产责任，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。并建立安全生产责任制度、教育培训、安全检查、安全考核等安全管理制度及各工种安全操作规程，并组织培训和实施。

2.乙方应建立项目主要领导安全带班制度，轮流值班领导应把保证安全生产作为第*责任，全面掌握当班安全生产状况，加强对重点部位、关键环节、危大工程等的检查，任命的项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的**%。因其他事务需离开施工现场时，应当委托项目相关负责人负责其外出期间的工作，并报项目监理单位、甲方项目负责人。

3. 乙方应接受甲方及甲方聘请的第*方、监理单位及政府安全监督部门的检查与监督。乙方项目负责人每周应至少带队对施工区、办公区、生活区开展*次全面的安全检查，并督促隐患落实整改。同时必须指派专职安全人员坚持每日安全巡查，并做好巡查情况记录。

4.乙方建立消防安全责任制，建立消防台账，成立消防安全小组，保证现场和生活区消防安全设施配备到位并能正常使用，每月对消防器材进行不少于*次的检查，现场临时消防立管设置到位水压满足要求。编制消防年度演练计划，并组织实施，消防演练记录齐整，应有演练方案、记录、评价及总结。

5.乙方应按照国家相关规范要求对管理、施工作业人员实施安全培训；特种作业人员应均持有有效的特种作业操作资格证书，并保证特种作业人员人证合*，按要求定期组织特种作业人员进行培训，完成证件复审。

6.乙方应按照规定编制、审核审批安全技术措施或专项施工方案，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。尤其是高空作业、拆除作业、动火作业等必须采取有效安全防范措施，做好各项安全防护防火工作和文明施工，严防因施工及防护、防火不当发生人身伤害及财务受损。

7. 施工前，乙方应对现场的管理、施工人员进行登记造册，人员年龄应符合国家和地方最新法律法规要求，否则不得进入施工现场作业，当地方标准高于国家标准时按地方标准执行。乙方应在管理人员和作业工人进场前，须对人员身体健康状况进行排查，发现不适于施工现场作业的疾病或身体缺陷时不得进场作业。

8.作业前，乙方应对现场的管理、作业人员进行*级安全教育和安全技术交底，人员教育考核合格后才能进场作业，培训有关安全生产管理制度、应急处置、操作规程、典型事故案例等内容，按照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》要求每日开展班前安全教育。并保证每日班前会开展质量，留相应书面记录。并应利用网络群聊工具***等形式对每日班前教育开展情况进行报告并接受监理和甲方的监督。

9.乙方应定期组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，培训施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员执行情况，确保执行到位，并向甲方提供施工人员的身份证明，办好施工人员出入现场手续，在指定通道进出施工现场。

**.乙方应在进场后 5个 工作日内向监理报备公司及人员资质、施工组织设 计 等相关资料，经审核、批准后方可进场或实施。

**.乙方施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、钢管、砖砌体等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及*配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。临时设施、水、电管线布置合理，各类标识明显、清晰，安全设施牢固、可靠。

**.乙方应督促施工现场人员穿戴好劳动防护用品。易燃易爆、有毒有害物品进入施工现场须严格执行审批、使用管理规定。按规范用电。严禁私自拆装/停用电气保护装置、安全照明设施、现场消防设施，严禁私自拆除、变动现场安全防护设施、安全标志和警告牌。

**. 乙方应按照法律规定保障为其履行合同所雇佣的人员的劳动安全，并提供劳动保护，按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

**.乙方人员对施工区域、工作环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，组织整改、确保安全后方可施工。*旦施工，就表示乙方已确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良导致的事故后果负责。

**.乙方必须严格执行防火防爆制度，办公区、生活区、施工区消防给水设施和灭火器材应配备到位，并且消防给水管水压符合要求，消防管须按要求使用管径满足要求的金属管设置，保证办公区和生活区宿舍严禁存放易燃易爆物品，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“*不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得监理及甲方人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人监护。

**.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路地保护，如遇有情况，乙方应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

**.乙方须按时参加安全、文明、综合治理等例会，积极参与甲方、监理组织的各项安全活动。在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目和重点关键工序部位，必须编制专项的安全施工方案，专项施工方案由乙方公司技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字盖章后方可实施。

**. 乙方不得安排任何已知的医疗上证明无法工作或身体状况不良的人员从事相关的作业，不得安排有职业禁忌症的人员从事相关禁忌的作业，严禁带病作业。采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。

**.乙方应依法为其履行合同所雇佣的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，乙方应督促其分包人为其所雇佣的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。乙方为施工人员办理意外伤害保险，保险期限自工程开工之日起至整体工程取得竣工备案证日或住宅入伙或商业移交日两者晚到者为止。

**.乙方应当要求其分包商、代理人、顾问、员工等严格遵守本协议的约定，若前述主体违反本协议约定，导致甲方或任何第*方发生人身损害、财产损失的，乙方承担连带责任。

**.乙方应对施工现场存在的风险进行风险辨识与评估，针对施工过程中可能出现的突发事件，提前编制综合应急预案和专项应急预案，根据应急预案配备足够数量和型号的应急物资和药品，定期进行检查保证应急物质和药品使用功能正常，结合施工风险因素，定期组织工人进行应急培训，每半年至少组织*次有针对性的应急演练。

**.针对重大安全隐患甲方及其委托的第*方安全检查评估单位有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

（*）重要风险

1.乙方进场前，应摸清核对地上地下管线及构筑物情况，落实是否在地铁保护区域范围及需采取保护措施。

2. 乙方应根据项目特点建立危险源的识别与监控制度，并对识别评价出的重大危险源应制定管理方案或相应措施，并将危险源公示，定期进行监控。

3.编制危险性较大的分部分项专项工程施工方案，审核审批手续齐全，对超过*定规模的危险性较大的分部分项工程，按要求组织专家论证，并修改完善，报监理单位、甲方审批；危大工程开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施，落实好旁站监督等管控动作；脚手架、模板、起重吊装等工程应经过验收合格后方可投入使用。

4.基坑工程：基坑支护按图纸及时施工到位，基坑底部和基坑周边有通畅的排水设施，基坑边防护及上下人行通道设置到位，人员通道与土方车辆通道分开设置，基坑边1.5米内禁止堆载，不得超负荷堆载且严禁行走重车。

5.高处作业：临边洞口防护水平和竖向防护须及时设置到位，且强度满足要求；高处临边物料须及时清理干净，人员临边作业时须佩戴安全带，高处作业平台、人字梯、马凳应牢固确保使用安全，严禁高空抛物。楼层至作业面有可靠的通道。

6.乙方在购置或租赁机械设备时（施工升降机、塔式起重机、桩基机械等），要遵循“安全、先进、适用”的原则，严禁采购和使用国家明令禁止或淘汰的设备，大型机械设备进场前应严格进行检查验收，确保设备构件为原厂合格产品且无开裂、锈蚀严重、弯曲变形、脱焊或焊缝不符合要求等影响设备结构安全的现象，严格审核相关产品生产许可证、质量合格证明，杜绝套牌或拼凑使用。并应组织大型设备进行验收、检测、备案，合格后方可投入使用，严禁未检测验收的大型设备投入使用。

（1）塔吊出厂年限满足甲方要求（产品出厂年限不超过5年），且经检验合格，并取得建设主办部门颁发的使用登记证（严格按照项目所在地政府部门的相关规定执行）；相关作业人员须体检合格，持有效特种作业证上岗，多台塔吊作业要有群塔作业方案；按规定进行检修和检测。塔吊基础需要设置防护围栏，塔吊标准节位置要设置防爬措施，塔吊顶部设置视频监控，塔吊大臂回转半径范围内各个设备、设施须严格搭设双层防砸棚,塔吊电缆线须和塔身间做绝缘固定，塔吊中间休息平台及塔司通道。塔吊标识牌和验收*维码须齐全挂设张贴。

（2）施工升降机出厂年限满足甲方要求（产品出厂年限不超过4年）且经验收合格，并取得建设主办部门颁发的使用登记证（严格按照项目所在地政府部门的相关规定执行）；相关作业人员经体检合格，持有效特种作业证上岗；架体与结构拉结牢固，每层防护门关闭，经监理单位组织验收合格后方可使用。严禁使用 *** 型带配重电梯，电梯必须配备楼层呼叫系统和人脸识别系统，配置安全监测系统，进出电梯必须搭设标准化安全通道。

7.大型机械安拆、使用：安拆单位应具备相应资质，且资质证书应在有效期内；大型机械安装方案、应急预案、防碰撞方案、操作规程齐全；基础强度和设置形式符合使用说明书要求；安拆和顶升过程专职安全管理人员全程旁站并设置警戒区，作业完成后应进行验收再投入使用；按政府主管部门要求办理安装和使用手续和设备检测；特种作业人员安拆、使用大型机械时须持有建设主管部门颁发的有效的特种作业操作资格证书；大型设备安全装置须按要求设置到位，且保证灵敏有效；大型机械使用过程应定期开展维修保养。

8.临时用电：施工现场须采用**-S接*保护系统供电，*级配电、两级漏电保护，满足“*机*闸*箱*漏”要求，配备建筑电工并确保持有有效特种作业证件，现场使用的*级电箱、*级电箱、*级开关箱必须满足《施工现场临时用电 安全技术规范》 *** **-**** 相关要求，并且进场前为全新，采取保护接地， 防雨、防砸、上锁等措施，配备灭火器，严禁使用拖线板、多相插头、或无插头裸线，电线必须采取有效保护措施，埋地、挂空或过路保护，安全保护元器件、重复接地、防雷接地设置和功能应符合规范要求，电缆线路绝缘强度及架设符合安全要求，临时照明应设置到位，施工现场和生活区须杜绝私拉乱接和违规使用大功率电器的现象。

9. 模板和脚手架：所用材料（钢管、扣件、可调托撑等）检验合格，扣件按规范抽样复检，密目网须采用A级阻燃材料，并通过检测，合格方可使用；架体搭设必须由专业架子工队*搭设，严禁劳务队*自行搭设，外脚手架搭设前必须搭设脚手架样板，经甲方、监理单位点评通过后方可搭设。外脚手架搭设过程中乙方必须有安全管理人员全过程旁站监督，监督脚手架是否按照审批通过的方案和规范搭设。包括但不限于：

（1）脚手架搭设进度满足施工进度要求，禁止使用弯曲、锈蚀、变形严重和质量不符合要求的材料，杆件、工字钢等材料的尺寸、间距及固定方式符合方案设计计算要求，立杆基础承载力满足要求无长期泡水现象，脚手架连墙拉结措施设置到位且牢固，每*挑悬挑脚手架底部工字钢位置均应设置硬质封闭，脚手架离墙间距大于****时，须设置填芯杆，钢管脚手架每*步均须满铺脚手板。

（2）脚手架外立面满挂密目网，作业面满铺金属脚手网片，按规定设置水平安全网。楼层内和外脚手架之间必须设置封闭的防护栏杆。

（3）脚手架基础必须平整、下铺通长工字钢，无积水。

（4）悬挑脚手架、卸料平台的悬挑长度、固定端及钢丝绳设置符合规范及方案要求。

（5）现场人员对项目外架的使用须严格按安全规范要求，如需外架调整的，需执行书面申请程序，经技术部门审查、同意，并采取必要的措施后方可由专业架子工进行作业，严禁非架子工擅自拆、改拉结点、拆除防护栏杆等任何更改脚手架的违章作业。

（6） 超过1.8米高的移动脚手架，上部操作平台必须有防护栏杆，防护栏杆分两道，上面*道不低于1.2米，下面*道不低于0.6米，作业人员在移动脚手架上作业时必须穿戴、系挂安全带。

（7） 所有施工用的梯子必须符合规范相关规定。外购梯子必须从专业生产厂家购买；自制的木质人字梯、木质马凳制作必须参照登高作业相关要求进行制作，制作完成后必须经过验收，方可在施工现场使用。

**.卸料平台和吊篮：卸料平台应按方案搭设并设置可靠的固定措施，平台*周应有可靠的防护围栏，并设置验收牌和限载牌；悬挑卸料平台钢丝绳不得固定在同*楼层，防护围栏与悬挑工字钢应焊接牢固，卸料平台上标明容许荷载，*周按要求设置全面防护，禁止超载。

**.动火管理：现场严禁随意动用明火，电焊作业必须做好专项安全防护措施。乙方必须严格执行动火申请手续审批制度，审批通过后方可施工；同时灭火设施、电焊防护施工设置必须齐全，接火斗、看火人等必须到位；焊工必须持证上岗，做到人证统*；生活区宿舍严禁使用大功率电器，食堂要设置防火墙，将液化罐与明火隔离。

**在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的*切后果均由乙方承担。

**.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和监理单位提出安全防护措施，经甲方书面认可后实施。

**.在施工中需实施爆破作业，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及*切费用。

**.实施有限空间、爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前7天以书面形式通知甲方和监理单位，并报送相应的安全防护措施，经甲方书面认可后实施。

**.夜间施工时，作业区域和人员通道应有足够的临时照明设施，临边等危险区域和机具设置好安全警示标志，人员行走通道临边洞口防护到位，作业前对工人进行针对性交底，作业过程安全管理人员现场监督。

**.对有防火要求的材料及临建材料等，进场后立即组织检查，不合格的材料须立即清退出场。办公区域和生活区域的活动板房防火等级必须达到A级。

**.乙方应编制《恶劣天气施工应急预案》并组织进行演练，施工过程中密切关注气象部门和政府主管部门发布的恶劣天气(如台风、暴雨、大风、大雪、高温、低温、沙尘暴等)预警，并及时、有效、迅速的采取恶劣天气应对措施，根据气象预警情况必要时提前主动组织工人有序撤离施工现场，并妥善做好工人临时安置，避免因恶劣天气而导致人员伤亡情况的出现。

（*）文明施工

1.乙方施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并作业区、外电等保持安全距离，严禁出现“*合*”场所；办公、生活区的选址应当符合安全性要求，沿海地区板房应设置防台加固措施；临建板房应严格按专项施工方案进行施工，板房钢材、隔板等材料的材质、型号、尺寸、连接方式、间距等定符合方案要求，搭设完成后应组织对临建板房进行验收，验收合格后才能投入使用，使用过程中应保持办公生活区环境卫生，临时用电符合安全用电标准。施工区和办公生活区应封闭管理，施工现场门口应设置人脸识别的门禁系统，围挡高度应不低于国家或地方要求，如需局部拆除应在开口部位增设临时围挡或配备安保人员，确保非相关人员不进入施工现场。

2. 尚未竣工的建筑物内不得设置员工宿舍。工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

3.施工现场应采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。工程建设中施工电梯到达的楼层垃圾清运不及时或未到达的楼层垃圾未及时归堆，严禁向下抛洒扬尘。

4.施工现场和生活区应采用定型化材料搭设设置电动自行车停车棚，并设置安全可靠的集中充电设施，配备足够数量的灭火器材，避免车辆随意停放；施工现场须设置休息厅，高温天气供应茶水，饮水安全乙方应予以保证。

5. 建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度****左右），应对场内的裸土、黄沙、垃圾等易产生扬尘的位置进行全覆盖，对周边道路每日要定时进行洒水。按照场地面积配置相应数量的雾炮机，围挡及高层建筑安全网要设置喷淋系统，按时开启。土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。

6.施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。

7.自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。

8.建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。

9.泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。

**.施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。

**.外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。

**.施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。

**.在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

（*）治安保卫

1.乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统*管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

2.乙方应通过门禁管理对现场施工作业人员进行实名制管理，施工现场出入口设置人脸识别方式的门禁系统。

3.乙方应在入场前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

4.对施工现场及生活办公区的安全保卫管理负责，施工现场及生活办公区进出大门必须设置保安门岗，每个门岗均设置至少*名保安人员，外来人员、车辆进出现场，必须在保安室办理登记手续，经保安批准后方可进入。

5.现场应安装监控摄像头，形成全方位视频监控系统，主要道路、大门、办公区、每台塔吊均设置监控，监控可用手机查看和控制，乙方须为甲方提供监控末端并能连接至甲方平台，保证甲方对现场情况进行实时了解。乙方须安排专人通过监控装置对现场实施监控，发现问题及时上报处理，并安排专人对监控及相关设施进行维修及保养，确保使用正常。

6.自乙方进入施工现场，至甲方接收工程的期间，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方和当地政府报告。

7.乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

（*）消防管理

1.乙方应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员至少每年进行*次消防安全演练，并有演练记录，对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训。

2.乙方应建立、健全各项消防安全管理制度和操作规程，并监督落实，明确各级的岗位消防安全职责，确定现场各区域的消防安全责任人。

3.乙方应严格落实有关动用明火的管理制度，施工现场动用明火，应当按照规定办理审批手续，动火作业时监护人及灭火器须配备到位，

4.乙方负责对所属施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行检查。

5. 易燃易爆物品按规范存放。

6. 在在建工程内严禁设置宿舍和住人，对“*违”进行制止、纠正、并按有关规定进行处理。

7.乙方需按要求设置工地临时消防水系统，临时室外消防给水系统应在施工围挡搭建后同步完成设置。

8.宿舍、办公区等临设用房布局、防火间距、材质符合要求。

9.乙方在所属施工区域、 库房，设置灭火器并配置消防器材，须符合 《建筑灭火器配置设计规范》**-*****-**** 的要求，且每个点不少于两具灭火器。灭火器箱和消防栓接驳口箱内须张贴巡视记录，每周至少巡检*次。

**.乙方应定期召开消防安全会议、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，有针对性地部署各阶段的防火工作，协调和处理施工现场有关的消防安全问题。

**.*旦发生火灾乙方要立即组织扑救并上报监理及甲方，事故后严格按照“*不放过”的原则进行严肃处理。

** 施工现场所有人员严禁在指定吸烟点以外吸烟。

（*）环境保护

1.乙方在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

2.乙方应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。

3.乙方应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和甲方要求，施工现场禁止超标排放工程机械使用，杜绝冒黑烟现象。

4. 扬尘防治要求：乙方应对施工现场主要道路进行硬化，并应保持道路干净整洁；施工现场大门出入口应设置车辆过水槽和车辆冲洗装置，并安排专人对所有车辆进行冲洗，车辆确保干净和车斗覆盖到位后方可离场；施工现场围挡应设置喷淋装置，按要求配备移动雾炮等降尘装置，使用防尘网布对施工现场全部的裸土和垃圾集中堆放区域进行覆盖；施工现场砂浆搅拌机、木工加工区域应设置密闭的加工防护棚，减少扬尘向外扩散；对拆除工程，应采取湿作业，拆除过程有相应的降尘措施。乙方须主动了解当地政府主管部门关于扬尘防控的做法要求，并严格落实。

5.其他要求详见《关于进*步加强集团工程项目扬尘防治工作的通知》等上级及集团、公司有关要求。

（*）安全事件处理

1.工程施工过程中发生安全事故、暴恐事件、人员被困、食物中毒、群体性事件、人员自焚自残、停工、因安全环保问题被政府处罚通报或媒体负面报道等，乙方应第*时间立即通知监理和甲方，并组织人员和设备启动应急预案，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场，及时如实地向甲方、有关主管部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

2.项目发生安全事故，乙方应无条件整改直至合格，不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润，并赔偿甲方因此遭受的*切损失，接受甲方依据合同进行追究违约责任，包括支付违约金和承担其他违约责任，受伤害人员的赔偿责任*并由乙方承担。

3.凡合同约定施工区域内发生安全生产事故或重大人员伤亡，甲方可按其造成的后果及影响，对乙方以按违约责任给予经济处罚。责任违约的经济处理按合同约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

4.在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，项目监理单位通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

5.乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

6.由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带，给甲方、监理单位以及其他人员造成伤亡和财产损失，由此引发的赔偿由乙方负责承担，乙方对所负责区域的分包商进行安全管控，并承担连带责任。

（*）安全管理红线

1.施工总承包项目经理、安全员配备不符合法规要求，监理人员配备不符合合约要求；

2.涉及地下工程、危险性较大的分部分项工程专项方案未审批或未经专家论证即施工，或未执行方案可能发生事故的；

3.涉及结构安全的构筑物等未经过设计单位结构安全性验算并未出具有效设计文件；

4.合同中安全文明措施费未单列，或低于建设行政主管部门规定标准；

5.施工现场生活区未设置消防水系统，施工阶段消防水系统布设滞后或失效；

6.涉及有限空间作业的，施工现场未充分辨识风险、未建立管理台账、未开展专项培训、未配备安全防护设施、未制定作业方案和作业审批、未气体检测等；

7.特种设备未经相关专业机构检测、认证即使用或存在可能导致事故的重大安全隐患仍在继续使用的；

8.特种作业人员未持证，作业人员无证动火；

9.未达到混凝土拆模强度标准，提前拆除模板支撑体系；

（*）其他未尽事宜

其他未尽事宜按照《建筑施工安全检查标准》《建筑施工高处作业安全技术规范)》《施工现场临时用电安全技术规范》等有关安全法律法规、技术规范和合同约定进行安全管理。

*、安全检查及考核办法

（*）乙方应无条件配合甲方及甲方委托的第*方评估单位对工程安全文明的检查，按要求在指定期限内落实隐患整改，不得提出任何与此有关的工期和费用等主张。对安全检查结果的奖罚，具体情况执行甲方安全管理考核办法及其修订文件。

（*）乙方知悉甲方为提升安全文明施工管理质量，将适时修订安全文明施工管理方面的规章制度及安全考核标准，相关修订后的规章制度及安全考核标准在执行前*个月，甲方应告知合同范围内安全生产第*责任人，乙方同意在本协议条件项下接受该等修订文件并遵照执行。

（*）乙方应保证安全文明措施费用专款专用，应接受甲方的核查，对于安全文明措施费用未按规定进行投入的，甲方有权双倍处罚相应的金额。

（*）因乙方原因导致甲方向第*方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任所发生的费用，甲方在支付相应款项或履行相应责任前，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向乙方要求赔偿，而无须提供其他证据，乙方对此应予以认可。

（*）对乙方做出的相关罚款，甲方有权在工程款中直接扣除按照合同约定承包人应向发包人支付的违约处罚金、赔偿金等有关款项。

（*）乙方需建立评比机制，对劳务分包及专业分包进行每月*次的考核评比，评比工作应包括培训、教育、违章情况、生活区管理等内容，评比结果及时进行公布，形成良好的安全氛围，促进安全生产。

（*）因乙方安全管理问题造成的政府叫停，或甲方或监理人员认为承包人现场存在较大隐患须停工整改，乙方须配合停工整改，所产生的*切工期损失和费用损失均由乙方自行承担。

（*）甲方协调组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查、考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方和咨询人有权制止教育、责成其限期整改，并据甲方*容忍清单管理办法对乙方进行处罚。

1.乙方应承担生产安全事故全部责任和由此产生的所有费用，出现亡人事故甲方根据*容忍清单管理办法对乙方进行处罚。

2.其他安全条件未符合要求的，根据*容忍清单管理办法细则处罚。

*、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。本合同条款与合同中其他条款或法律法规有冲突的，以标准更高、要求更严格的条款执行。

*、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和地方的有关法规不符的，应按国家和地方的有关法规执行。本协议经协议双方签字并盖章之日起生效，作为施工合同的附件，份数与施工合同*致。

（以下无正文）

附件6

廉政合同

发包人（甲方）： **************

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第*条 甲乙双方的责任

（*）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（*）严格执行建设工程项目施工合同，自觉按合同办事。

（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得违反工程建设管理、建设施工的有关规章制度。

（*）发现对方在业务活动中有违法、违纪、违规行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。

第*条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目建设的有关人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（*）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（*）不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（*）不准要求、暗示或接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（*）不准参加有可能影响公正执行合同的乙方的宴请、健身、娱乐等活动。

（*）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

（*）不准违反合同约定向乙方索要通信、交通工具和高档办公用品。

第*条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，以及工程施工的有关规定，认真履行施工管理职责，并遵守以下规定：

（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（*）不准以任何理由为甲方、相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（*）不准违反合同约定而为甲方、相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。

第*条 违约责任

（*）甲方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成直接经济损失的，应予以赔偿。

（*）乙方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，致使甲方工作人员受到党纪、政纪处分，自处分确定之日起**日内，乙方应支付甲方合同价款5%违约金，但违约金最高不超过5*元；致使甲方工作人员受到司法机关刑事追究，自立案之日起**日内，乙方应支付甲方合同价款**%违约金，但违约金最高不超过***元。经审查核实，公安机关撤销案件或人民检察院不起诉或人民法院宣告无罪、免予刑事处罚的，甲方退还乙方所支付的违约金。

第*条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第*条 本合同约定正本*份，由发包人、承包人分别保存*份，合同副本***份，发包人执副本*份，承包人执副本**份，送交甲乙双方的监督单位各*份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

日期： 年 月 日

附件7

扬尘防治责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）： **************

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的扬尘防治，确保市容和环境卫生的整洁，依据厦市政发[****]**号《扬尘防治实施办法》，特订立本扬尘防治责任书。

*、防治标准

1、施工现场应制定扬尘防治专项方案，由施工单位组织编制，报监理单位，由项目总监理工程师审核签字；并报业主单位批准。在业主单位批准后，扬尘防治专项方案放于项目驻地备查。

*、组织管理

1、各工程项目须由业主、监理、施工共同成立扬尘防治组织机构。

2、安排专职或兼职人员负责现场扬尘防治工作。

3、制动相关扬尘防治施工组织设计、相应管理制度。

4、定期开展扬尘防治自检、自查，发现的问题及时整改，并形成记录。

5、建立扬尘防治工作台账。

*、边界管理

1、施工现场应做好施工边界管理，原则上以施工红线范围内已提交的施工用地为准，因外单位造成的扬尘污染应及时制止，制止不了的及时做好记录、留底并向相关部门汇报。

2、施工现场周围应按《厦门市建设工程施工现场围挡图集》设置，并保证安全牢固、整洁美观。

3、在上述部位因特殊情况不能封闭围挡的或围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置符合标准的警示标志。

*、净车措施

1、施工现场出入口应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、*级沉淀池和车辆清污设施并管理维护到位，

2、施工现场出入口车辆冲洗或清洁应安排专人负责，明确责任，落实到人。

3、在施工现场外运送物料、渣土、垃圾的车辆进出工地应当逐车登记，并应实行加盖（覆盖）运输，同时要做好净车上路工作。

*、防尘、降尘设备设施使用

1、工地现场应按规定配备相应的洒水车、雾炮车，有围挡路段应设置喷淋等防尘降尘配套设备，并有效使用。施工现场根据工程占地面积每****平方米至少配备*台移动式喷雾机。

2、裸露的地面、土层及时绿化或覆盖。

3、现场搅拌作业应有淋湿或防护栅罩等防尘措施。

4、破碎机、筛分机、物料运输带应配备防尘除尘装置、自动洒水装置。

5、进行切割、钻工、拆除、清扫施工场地等易产生粉尘作业时，必须采取洒水、喷雾等降尘措施。

6、脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密，安全网保持整洁、无积尘脏污。

7、遇有风力5级以上或空气质量严重污染等恶劣天气时，应当停止拆除作业。

*、场地管理

1、工地出入口必须硬化处理，施工现场主要临时便道需硬化处理，施工时有车辆及设备通行时要进行洒水或喷雾降尘作业。

2、暂时不能清运的土方和土头垃圾，必须按规定要求有序堆放，并采取洒水、覆盖等扬尘措施。

3、配备足量的保洁员，垃圾杂物及时清理，保持施工现场及施工红线范围内道路整洁。

4、完工后及时清理和平整场地。

5、施工单位必须在施工场地显著位置设置“公示牌”，接受社会督查，施工公示牌应按标准制作并立在醒目位置。

*、烟气排放管理

1、禁止使用燃煤、燃油及木柴等高污染燃料。

2、严禁焚烧垃圾及各类材料、废弃物。

*、奖惩及考核制度详参《厦门市工地扬尘污染防治工作方案》（厦府办[****]**号）及发包人的相关规定。

*、本责任书约定正本*份，由发包人、承包人分别保存*份，合同副本***份，发包人执副本*份，承包人执副本**份，送交甲乙双方的监督单位各*份。

甲方单位： （盖章） 乙方单位： （盖章）

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件8

履约担保

编号：

（发包人名称）:

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供见索即付独立保函担保。

1.担保金额人民币（大写） 整（¥ 元）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至工程竣工验收通过后**天止。但尽管前述，本保函有效期最迟不超过 年 月 日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方无须你方提出任何证明或证据，在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付担保金额以内或根据本保函约定递减后的你方要求的任何金额，并放弃向你方追索的权利。

4.我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律和国际商会《见索即付保函统*规则》管辖和制约。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址： .

邮政编码： .

电 话： .

传 真： .

日 期： 年 月 日

附件9

预付款担保

编号：

（发包人名称）:

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供见索即付独立保函担保。

1.担保金额人民币（大写） 元整（¥ 元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止，但最迟不超过 年 月 日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无须你方提出任何证明或证据，在7天内无条件支付担保金额以内或根据本保函约定递减后的你方要求的任何金额，并放弃向你方追索的权利。

4. 我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律和国际商会《见索即付保函统*规则》管辖和制约。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址： .

邮政编码： .

电 话： .

传 真： .

日 期： 年 月 日

附件 **（请各投标人在电子招投标交易平台本“招标文件澄清与修改”中的“其他文件”栏目中下载。）

1、《厦门市政集团有限公司关于印发&**;厦门市政集团有限公司围挡规范管理办法&**;的通知》（厦市政集〔****〕**号）；

2、《厦门市市政建设开发有限公司工程管理行为“*容忍”清单管理办法》（厦市政开〔****〕***号）；

3、《**************工程变更、签证、计量管理规定》（厦市政开〔****〕***号）。